Ville de L’Étang-Salé

Site Officiel

Les arrêtés municipaux

Depuis le 03/03/2023, les arrêtés municipaux sont publiés sur la page suivante: Les actes administratifs.

Vous trouverez ci-dessous les arrêtés qui ont été publiés avant le 03/03/2023.

Arrêté Municipal N°PM/2020/235 du 04 novembre 2020

Modifications de circulation Rue Octave BÉNARD (L’Étang-Salé les Bains), aux abords du restaurant "L'ÉTÉ INDIEN", le MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020, de 17h00 à 01h30 pour le tournage d'un film.

  • La Rue Octave BÉNARD sera fermée à la circulation des véhicules (sauf riverains), dans sa portion comprise entre la Rue MOTAIS DE NARBONNE et le BOULEVARD de L’OCÉAN.
  • La Rue FANFAN sera mise à double sens de circulation avec un accès unique à partir de la Rue des FLAMBOYANTS.
  • Une déviation de circulation sera faite Rue Octave BÉNARD en direction du NORD par la Rue des SALINES et la Rue Cité PÉTROLE.
  • Une déviation de circulation sera mise en place Rue Octave BÉNARD au droit du rond-point de l’Hôtel “LE FLORALYS” par le BOULEVARD de L’OCÉAN et l’AVENUE de BOURBON en direction du SUD.
  • L’arrêt et le stationnement sur la Rue Octave BÉNARD, face au restaurant “L’ÉTÉ INDIEN”, seront interdits et réservés pour les besoins propres à la production dudit film.

Je télécharge l'Arrêté

Arrêté Municipal N°PM/2020/230 du 30 octobre 2020

Réfection de chaussée (Avenue Michel DEBRÉ- L'ÉTANG-SALÉ LES HAUTS). Au droit de l’entrée du chantier de construction de la SHLMR.

  • Circulation des véhicules en alternance à l’aide de piquet mobile K10.

Cliquez ici

Arrêté Municipal N°PM/2020/226 du 22 octobre 2020

Raccordement sur la canalisation principale (RUE DE LA PAIX - L'ÉTANG-SALÉ LES HAUTS) MERCREDI 28 OCTOBRE 2020, à partir de 20h30, jusqu'au JEUDI 29 OCTOBRE 2020 à 06h00.

  • Fermeture à la circulation des véhicules RUE DE LA PAIX.

Je télécharge l'Arrêté

Arrêté Municipal N°PM/2020/225 du 22 octobre 2020

Raccordement sur la canalisation principale (Avenue Raymond BARRE - L'ÉTANG-SALÉ LES HAUTS). MARDI 27 OCTOBRE 2020, de 07h00 à 17h00.

  • Circulation des véhicules en alternance à l’aide de feux tricolores sur l’AVENUE Raymond BARRE (portion comprise entre l’intersection Le VERGER et l’intersection RUE DE LA PAIX.
  • Vitesse limitée à 30 km/h).
  • Stationnement des véhicules interdit aux abords du chantier pendant la durée des travaux.

Je télécharge l'Arrêté

Arrêté Municipal N°PM/2020/218 du 12 octobre 2020

Pour la réalisation d'un lotissement viabilisé de la SHLMR. Du 12 octobre 2020 au 10 février 2021.

  • Stationnement de véhicules interdit côté montagne, du N°14 de l'Avenue Michel DEBRÉ jusqu'au rond-point de la Rue de la LAÏCITÉ ;
  • Accès au chantier des camions et véhicules par la Rue de la LAÏCITÉ ou l'Avenue Michel DEBRÉ.

Je télécharge l'arrêté

Arrêté Municipal N°PM/2020/217du 12 octobre 2020

Réalisation d'un regard sur le bas côté de l'Avenue Michel DEBRÉ (au droit de l'entrée du chantier de construction de la SHLMR). Du 14 au 21 octobre 2020 de 08h00 à 16h00.

  • Mise en place d'une déviation réglementaire de la circulation des piétons ;
  • Mise en place d'un alternat à l'aide de piquets mobiles en cas de gêne pour la circulation des véhicules.

Je télécharge l'arrêté

Arrêté Municipal N°PM/2020/216 du 12 octobre 2020

Raccordement aux réseaux d'eaux usées (L’ÉTANG-SALÉ LES HAUTS

  • Fermeture totale à la circulation des véhicules sur l‘Avenue Michel DEBRÉ dans sa portion comprise entre le rond-point de la LAÏCITÉ et le rond-point de l’entrée SUD de la ZI Les SABLES.
  • Mise en place d’une déviation.

Je télécharge l'arrêté

Arrêté Municipal N°PM/2020/209 du 08 octobre 2020

Travaux de réalisation de réseaux de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) - L’Étang-Salé les Hauts.
Du 08 OCTOBRE au 30 NOVEMBRE 2020.

  •  L’Avenue Leconte DELISLE sera totalement fermée à la circulation dans sa portion comprise entre sa jonction avec l’Avenue Raymond BARRE et la première habitation.

Je télécharge l'arrêté

Arrêté Municipal N°PM/2020/207 du 08 octobre 2020

Travaux sur la Station "Piscine" (L’Étang-SALÉ les Hauts). 

Du 08 OCTOBRE au 30 NOVEMBRE 2020.

  • Mise à sens unique de l’Avenue Raymond BARRE dans le sens Sud Nord, portion comprise entre la Rue de la LAÏCITÉ et la Rue du CIMETIÈRE ;
  • Circulation des véhicules en alternance à l’aide de piquets mobiles ou feux tricolores de manière ponctuelle à l’intersection Rue de la LAÏCITÉ et l' Avenue Raymond BARRE.

Je télécharge l'arrêté

Arrêté Municipal N°PM/2020/211 du 12 octobre 2020

Mise en œuvre d'enrobés définitifs sur l'Avenue Michel DEBRÉ (L’ÉTANG-SALÉ LES HAUTS).
Du MARDI 27 OCTOBRE AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 DE 20H00 À 05H00.

  • Circulation des véhicules en alternance à l’aide de piquets mobiles K10 ou feux tricolores sur l’Avenue MICHEL DEBRÉ ;
  • Vitesse limitée à 30 km/h. Stationnement des véhicules interdit aux abords du chantier pendant la durée des travaux.

Je télécharge l'arrêté

Restez connectés

Inscrivez-vous à la newsletter

pour recevoir toute l'actualité de la Ville de l’Étang-Salé

La communication de votre email est obligatoire. A défaut, votre inscription à notre newsletter ne pourra être prise en compte. Vos données sont traitées par la collectivité, responsable de traitement, afin de gérer votre inscription et l’envoi de la newsletter. À tout moment, vous pouvez vous désabonner en cliquant sur le lien "se désinscrire" intégré dans chacune de nos communications. Pour plus d’informations sur vos données et vos droits, veuillez consulter notre politique de confidentialité.

J’ai lu et j’accepte la Politique de confidentialité
Politique de confidentialité

ou suivez nous sur...

Logo YouTube

Mairie de l’Étang-Salé

73, avenue Raymond BARRE
BP 901 - 97427 l'Étang-Salé
Tél: 0262 33 43 33

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h à 16h

logovilleetgs2.png

Paramétrages de cookies

×

Cookies fonctionnels

Ce site utilise des cookies techniques pour assurer son bon fonctionnement. Ces cookies techniques ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Pour en savoir plus sur la gestion des cookies, veuillez consulter notre politique des cookies.

Mesure d'audience

Afin d’analyser l’utilisation de notre site et dans le but d’améliorer la qualité de son contenu, la Ville de l’Etang-Salé utilise le service « Google Analytics » de Google.

Pour en savoir plus sur la gestion des cookies, veuillez consulter notre politique des cookies.

Contenus interactifs

Ce site utilise des composants tiers, tels que NotAllowedScript6634001776b9bReCAPTCHA ou Calaméo, qui peuvent déposer des cookies sur votre terminal. Si vous décidez de bloquer un composant, le contenu ne s’affichera pas.

Pour en savoir plus sur la gestion des cookies, veuillez consulter notre politique des cookies.

Réseaux sociaux/Vidéos

Des plug-ins de réseaux sociaux et de vidéos, qui exploitent des cookies, sont présents sur ce site internet. Ils permettent d’améliorer la convivialité et la promotion du site grâce à différentes interactions sociales.

Pour en savoir plus sur la gestion des cookies, veuillez consulter notre politique des cookies.

Session

Veuillez vous connecter pour voir vos activités!

Autres cookies

Ce site internet utilise un certain nombre de cookies pour gérer par exemple les sessions utilisateurs, permettre l'ajout d'évènements sur des agendas en ligne, ...

Pour en savoir plus sur la gestion des cookies, veuillez consulter notre politique des cookies.